Белу-Монте-Дам - Википедия - Belo Monte Dam

Белу Монте Дам
Белу-Монте-Дам.jpg
CGI реконструкция основной плотины в соответствии с планом, Белу-Монте
Белу-Монте-Дам находится в Бразилии.
Белу Монте Дам
Расположение плотины Белу-Монте в Бразилии
Официальное названиеComplexo Hidrelétrico Belo Monte
Место расположенияПара, Бразилия
Координаты3 ° 6′57 ″ ю.ш. 51 ° 47′45 ″ з.д. / 3,11583 ° ю.ш.51,79583 ° з. / -3.11583; -51.79583Координаты: 3 ° 6′57 ″ ю.ш. 51 ° 47′45 ″ з.д. / 3,11583 ° ю.ш. 51,79583 ° з.д. / -3.11583; -51.79583
Положение делОперативный
Строительство началось2011
Дата открытия2016
Стоимость строительства18,5 млрд долларов США (оценка)
Владелец (и)Norte Energia, S.A.
Оператор (ы)Eletronorte
Плотина и водосбросы
Тип плотиныКомпозитный
КонфискованыРека Шингу
ВысотаБелу-Монте: 90 м (295 футов)
Пименталь: 36 м (118 футов)
Бела Виста: 33 м (108 футов)[1]
ДлинаБелу-Монте: 3545 м (11631 фут)
Пинменталь: 6 248 м (20 499 футов)
Бела Виста: 351 м (1152 футов)[1]
Объем плотиныБелу Монте и набережные: 25 356 000 м3 (895 438 689 куб. Футов)
Нижняя часть: 4 768 000 м3 (168,380,331 куб. Футов)
Бела Виста: 239 500 м3 (8,457,863 куб. Футов)[1]
Водосбросы2 (дамбы Пименталь и Бела Виста)
Тип водосбросаПименталь: 17 ворот
Бела Виста: 4 ворот
Вместимость водосбросаПронзающий: 47 400 м3/ с (1,673,915 куб футов / с)
Бела Виста: 14 600 м3/ с (515 594 куб футов / с)[1]
Резервуар
СоздаетВодохранилище Дос-Канаис (Белу-Монте, плотина Бела-Виста)
Водохранилище Калха-До-Шингу (Пиментальная плотина)
Общая вместимостьДос-Канаис: 1,889,000,000 м3 (1 531 437 акров · футов)
Калха-ду-Шингу: 2 069 000 000 м3 (1 677 366 акров · футов)[1]
Площадь водосбора447.719 км2 (173 кв. Миль)
Площадь поверхностиДос-Канаис: 108 км2 (42 кв. Миль)
Калха-ду-Шингу: 333 км2 (129 кв. Миль)[1]
Максимальная глубина воды6,2–23,4 м (20,3–76,8 футов)
Электростанция
Оператор (ы)Eletronorte
Дата комиссииНоябрь 2019
Гидравлическая головкаБелу-Монте: 89,3 м (293 футов)
Пинменталь: 13,1 м (43 фута)[1]
ТурбиныБелу-Монте: 18 x 611,11МВт Турбины Фрэнсиса
Пинменталь: 6 x 38,85 МВт Турбины с лампой Каплана
Установленная мощность10 621,97 МВт (текущая на 17 блоках плюс 6 блоков)[2]
11 233 МВт (после завершения)
Годовое поколение39,5 ТВтч[3]
Инфографика о стоимости плотины Белу-Монте

В Белу Монте Дам (ранее известный как Карарао) это гидроэлектростанция комплекс в северной части Река Шингу в штат Пара, Бразилия. После его завершения с установкой 18-й турбины в ноябре 2019 года установленная мощность комплекса плотин составляет 11 233мегаватты (МВт), что делает его вторым по величине комплексом гидроэлектростанций в Бразилии и четвертый по величине в мире по установленной мощности, за Плотина Три ущелья и Плотина Ксилуоду в Китай и бразильский-Парагвайский Плотина Итайпу. Учитывая колебания стока реки, гарантированная минимальная мощность производства плотины Белу-Монте составит 4571 МВт, что составляет 39% от ее максимальной мощности.[4]

Быстрый экономический рост Бразилии за последнее десятилетие вызвал огромный спрос на новые и стабильные источники энергии, особенно для снабжения ее растущих отраслей промышленности. В Бразилии, гидроэлектростанции производят более 85% электроэнергии. Правительство решило построить новые плотины гидроэлектростанций, чтобы гарантировать национальную энергетическая безопасность. Тем не менее, как в Бразилии, так и в международном сообществе существует оппозиция потенциальному строительству проекта в отношении его экономической жизнеспособности, эффективности производства плотин и, в частности, его воздействия на жителей региона и окружающую среду. Кроме того, критики опасаются, что строительство плотины Белу-Монте может сделать строительство других плотин выше по течению, что может иметь более сильные последствия, более жизнеспособным.

Планы строительства плотины начались в 1975 году, но вскоре были отложены из-за разногласий; позже они были возрождены в конце 1990-х годов. В 2000-х годах плотина была реконструирована, но вновь столкнулась с противоречиями, и были проведены неоднозначные оценки воздействия. 26 августа 2010 года был подписан контракт с Norte Energia на строительство плотины после Бразильский институт окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов (IBAMA) выдал лицензию на установку. Частичная лицензия на установку была предоставлена ​​26 января 2011 года, а полная лицензия на строительство плотины была выдана 1 июня 2011 года. Процесс лицензирования и строительство плотины застопорились в судебных тяжбах в федеральном суде; текущее постановление гласит, что строительство разрешено, потому что лицензия основана на пяти различных экологических технических отчетах[5] и в соответствии с исследованием RIMA (Отчет о воздействии на окружающую среду, EIA-RIMA) для Белу-Монте.[6]

Первые турбины были запущены 5 мая 2016 года.[7] По состоянию на октябрь 2019 года все турбины в Пиментале и 17 турбин в ГЭС находятся в рабочем состоянии с общей установленной мощностью 10 388,87 МВт на площадке Белу-Монте, что составляет 10 621,97 МВт на площадке Пименталь.[2] Электростанция была сдана в эксплуатацию в ноябре 2019 года.[8]

История

Планы относительно того, что в конечном итоге назовут комплексом Белу-Монте-Дам, начались в 1975 году во Военная диктатура Бразилии, когда Eletronorte заключил договор с Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores (CNEC) для реализации гидрографический исследование для определения потенциальных участков для строительства гидроэлектростанции на реке Шингу. CNEC завершила свое исследование в 1979 году и определила возможность строительства пяти плотин на реке Шингу и одной плотины на реке Шингу. Река Ирири.[9]

Первоначальные планы проекта, основанные на исследовании 1979 года, включали две плотины недалеко от Белу-Монте. Это были Карарао (после 1989 года называвшаяся Белу-Монте), Бабаквара (после 1998 года называемая Альтамира), которая была следующим вверх по течению.[9] Четыре другие дамбы также были запланированы вверх по течению, в том числе Ипиксуна, Какрайморо, Ирири и Ярина. Проект был частью «Плана 2010 года» Eletrobras, который включал 297 плотин, которые должны были быть построены в Бразилии к 2010 году. План был просочился рано и официально обнародован в декабре 1987 года для антагонистической общественности. Согласно плану, Белу-Монте должен был быть построен к 2000 году, а Альтамира - к 2005 году. Такой быстрый график был обусловлен убеждением, что относительно новые экологические нормы Бразилии не могут остановить крупные проекты.[10] Правительство предложило небольшую прозрачность людям, которых коснутся его планы по проекту гидроэлектростанции, спровоцировав коренные племена региона организовать то, что они назвали I Encontro das Nações Indígenas do Xingu (Первое знакомство с коренными народами шингу) или "Альтамира Сбор »в 1989 году. Встреча, символизируемая лидером из числа коренных народов Туира, держащим мачете перед лицом тогдашнего инженера. Хосе Антонио Мунис Лопес вызвали огромный резонанс как в Бразилии, так и во всем мире по поводу планов строительства шести плотин. В результате пять плотин над Белу-Монте были исключены из планирования, а Карарао был переименован в Белу-Монте по просьбе людей этого племени. Eletronorte также заявил, что они «повторно исследуют падение», то есть повторно исследуют плотины на реке.[10][11]

Редизайн

В период с 1989 по 2002 год проект Белу-Монте был переработан. Площадь водоема уменьшена с 1225 км2.2 (473 квадратных миль) до 440 км2 (170 квадратных миль) путем перемещения плотины выше по течению. Основная причина этого заключалась в том, чтобы уменьшить затопление территории коренных народов Бакая. В 1998 году плотина Бабаквара была снова включена в планирование, но под новым названием - плотина Альтамира. Это удивило местных лидеров, поскольку они чувствовали, что планы строительства плотин над Белу-Монте были отменены. Некоторые чиновники в Бразилии были полны решимости построить плотину на реке со средним расходом 7800 м.3/ с (275 454 куб. футов / с) и на участке с падением 87,5 м (287 футов). Один инженер сказал о плотине: «Бог лишь время от времени создает такое место, как Белу-Монте. Это место было создано для плотины».[10] Президент Eletronorte Хосе Мунис Лопес в интервью газете O Liberal (Belo Monte entusiasma an Eletronorte por Sônia Zaghetto, 15 июля 2001 г.) подтвердил:

"В рамках планирования электроэнергетики на период 2010-2020 гг. Мы рассматриваем три плотины - Мараба (река Токантинс), Альтамира (ранее называвшаяся Бабакуара, река Шингу) и Итаитуба (Сан-Луис-ду-Тапажос). Некоторые журналисты говорят, что мы не говорим об этих плотинах, потому что мы пытаемся их скрыть. Просто их время еще не пришло. Сейчас мы запрашиваем разрешение на усиление исследований этих плотин. Бразилия получила бы большую пользу, если бы мы могли следовать за Белу-Монте с Марабой, затем Альтамирой и Итаитубой."[11]

Второе исследование

В 2002 г. компания Eletronorte представила новую оценку воздействия на окружающую среду для комплекса Белу-Монте-Дам, в которой были представлены три альтернативы. Альтернатива A включала шесть первоначальных плотин, запланированных в 1975 году. Альтернатива B включала сокращение до четырех плотин, отказавшись от Ярины и Ирири. Альтернатива C включала сокращение только до Белу-Монте. Новая оценка воздействия на окружающую среду включала уменьшение размера резервуара и введение русло реки модели, в отличие от больших водоемов, характерных для планов 1975 года.[12]

Также в 2002 г. лидер Рабочей партии Луис Инасио Лула да Силва одержал победу в своей кампании на пост президента, первоначально проведя неудачные кампании в 1989, 1994 и 1998. Вскоре в 2003 году Лула заключил политические сделки с центральным и правым секторами, особенно с экс-президентом. Хосе Сарни штата Мараньян из PMDB, что создаст прецедент, который в конечном итоге характеризует две администрации Лулы: сотрудничество рынка и государства, сочетание свободной рыночной экономики с большими социальными расходами и благосостоянием. Эта экономическая модель послужила обоснованием и финансовой поддержкой для новых усилий по строительству Белу-Монте. В 2007 году, в начале второго президентского срока Лулы, была введена новая национальная инвестиционная программа: Programa de Aceleração do Crescimento (Программа ускорения роста). Комплекс Белу-Монте-Дам явился якорем нового инвестиционного плана.[нужна цитата ]

В 2008 году была написана еще одна новая оценка воздействия на окружающую среду, на этот раз компанией Eletrobras с участием Одебрехт, Камарго Корреа, и Андраде Гутьеррес, который формально принял Альтернативу C или строительство только самой плотины Белу-Монте. Оценка также представила дальнейшие изменения конструкции; Во избежание затопления территории коренных народов, что не разрешено Конституцией Бразилии, новый проект включал два канала для отвода воды от территорий коренных народов в водохранилище, называемое Reservatorio dos Canais (Водохранилище каналов). Будет создан дополнительный резервуар, названный Reservatorio da Calha do Xingu (Водохранилище Шингу), а электричество будет вырабатываться из двух водохранилищ с использованием трех плотин: дополнительной электростанции под названием Пименталь (233 МВт), дополнительного водосброса под названием Бела Виста и главной электростанции под названием Белу-Монте (11000 МВт). В Reservatorio dos Canais будет удерживаться более чем дюжиной больших дамб, а вода из водохранилищ будет направляться к главной электростанции.[13]

Однако прозрачность планов правительства снова стала проблемой, что побудило коренные племена региона организовать еще один большой митинг, названный Segundo Encontro dos Povos do Xingu (Вторая встреча народов шингу) в городе Альтамира, штат Пара, 20 мая 2008 года.[14]

Выдана первая лицензия

В феврале 2010 года бразильское экологическое агентство IBAMA предоставило временную экологическую лицензию, одну из трех лицензий, требуемых законодательством Бразилии для проектов развития. Предварительная лицензия одобрила оценку воздействия на окружающую среду в 2008 году и разрешила проведение аукциона по проекту в апреле 2010 года.[15][16]

В апреле 2010 года Одебрехт, Камарго Корреа и КПФЛ Энергия отказалась от участия в тендере по проекту, аргументируя это тем, что искусственно заниженная цена аукциона (83 реала / 47 долларов США), установленная правительством, не способствовала экономической отдаче от инвестиций.[17] 20 апреля 2010 года консорциум Norte Energia выиграл проектный аукцион, предложив цену в 77,97 реалов.МВтч, что почти на 6% ниже потолка цен в 83 реала за МВтч.[18] После аукциона местные лидеры вокруг строительной площадки предупредили о неминуемой вспышке насилия. Каяпо лидер Раони Метуктир заявил: «Будет война, поэтому белые люди не смогут снова вторгаться в наши земли».[19] НАС. режиссер фильма Джеймс Кэмерон также посетил сайт перед аукционом и заявил, что будет снимать фильм против Белу-Монте-Дам под названием Сообщение от Пандоры который позже был выпущен в ноябре.[20][21]

В апреле 2010 г. Генеральная прокуратура Бразилии приостановил тендер по проекту и аннулировал временную экологическую лицензию по искам о неконституционности.[22] В частности, статья 176 Федеральной конституции гласит, что федеральный закон должен определять условия добычи полезных ископаемых и гидроэнергетики, когда эта деятельность осуществляется на территориях коренных народов, как в случае с регионом «Биг Бенд» (Вольта Гранде). В результате электроэнергетика АНЕЛЬ отменил аукцион проекта. В тот же день апелляционный суд Района 1 лишил гражданских прав отстранение генерального прокурора, возобновив аукцион проекта в ANEEL.[23]

26 августа 2010 г. Луис Инасио Лула да Силва подписал контракт с Norte Energia на церемонии в Бразилиа. Строительство комплекса Белу-Монте-Дам не разрешалось до тех пор, пока IBAMA не выдала вторую из требуемых на федеральном уровне экологических лицензий, называемую Лицензией на установку. Лицензия на установку должна была быть предоставлена ​​только после того, как Norte Energia представит неоспоримые доказательства того, что она выполнила 40 социально-экологических условий смягчения последствий, на которых была обусловлена ​​первая временная экологическая лицензия.[24] Согласно отчету IBAMA за октябрь 2010 г., по крайней мере 23 условия не были выполнены.[20] В сообщениях указывается, что 14 января 2011 г. отчет сотрудников FUNAI, Fundação Nacional do ndio (Национальный фонд индейцев) направил в IBAMA отчет, в котором выразил озабоченность по поводу местоположения проекта, его воздействия на земли резерваций и недостаточного внимания к потребностям коренных народов, особенно пакисамба, и рекомендовал, чтобы FUNAI выступает против получения лицензии на деятельность. Несмотря на этот отчет, 21 января 2011 года высшее руководство FUNAI направило IBAMA письмо, в котором указывалось, что оно не возражает против выдачи ограниченной строительной лицензии.[25]

26 января 2011 года IBAMA предоставила частичную лицензию на установку, разрешив Norte Energia начать только начальные строительные работы, включая вырубку леса, строительство площадок сервитута и улучшение существующих дорог для транспортировки оборудования и техники.[26] В феврале 2011 года Norte Energía подписала контракты с несколькими поставщиками на проектирование, производство, монтаж и ввод в эксплуатацию генерирующего и сопутствующего оборудования.[27] 1 июня 2011 года IBAMA предоставила полную лицензию на строительство плотины после того, как были проведены исследования, и консорциум согласился выплатить 1,9 миллиарда долларов на решение социальных и экологических проблем.[28] Единственная оставшаяся лицензия - это лицензия на эксплуатацию электростанции плотины.[29]

Дела Федерального суда

25 февраля 2011 года федеральный прокурор подал 11-й иск против Белу-Монте-Дам, приостановив действие лицензии IBAMA на частичную установку, на том основании, что Конституция Бразилии не допускает предоставления частичных лицензий на проекты. Федеральный прокурор также утверждал, что 40 социальных и экологических условий, связанных с предварительной лицензией IBAMA от февраля 2010 года, еще не были выполнены, что является предварительным условием для предоставления полной лицензии на установку.[30] 25 февраля 2011 года федеральный судья Бразилии Роналду Дестерро заблокировал проект, сославшись на экологические проблемы.[30][31][32][33][34] Это были крупнейшие публичные слушания в Бразилии.[31] Постановление было описано Хранитель как «серьезную неудачу».[31] Председатель федерального регионального суда Олиндо Менезеш отменил решение 3 марта 2011 года, заявив, что нет необходимости выполнять все условия для начала предварительной работы.[35][36] Подготовка строительной площадки началась через неделю после принятия решения.[37] Однако 28 сентября из-за опасений по поводу местных рыбаков федеральный судья запретил Norte Energia "строительство порта, использование взрывчатых веществ, установку дамб, строительство каналов и выполнение любых других инфраструктурных работ, которые могли бы препятствовать естественному течению реки Шингу, тем самым затрагивающие местные рыбные запасы ".[38][39] 9 ноября строительство было разрешено возобновить после того, как федеральный судья Мария ду Карму Кардозу постановила, что по закону не нужно консультироваться с коренными народами до утверждения работ. Ожидается, что решение будет обжаловано в Верховный Федеральный Суд.[40][41]

25 апреля 2012 года региональный судья признал предстоящую забастовку сотрудниками незаконной. Рабочие стремились улучшить оплату труда и получить дополнительный отпуск. Однако, по мнению суда, компания-подрядчик не нарушала свои условия, и поэтому ее сотрудники будут оштрафованы на 200 000 реалов (106 000 долларов США) в день, если они не явятся.[42]

14 августа 2012 года работы на плотине были остановлены по постановлению Федерального суда Бразилии, когда федеральный судья Соуза Пруденте остановил строительство вызывающей споры плотины Белу-Монте в Амазонии, заявив, что с коренными народами не консультировались.[43] 28 августа Верховный федеральный суд отменил это решение и приказал возобновить строительство.[44]

Федеральный суд отменил решение суда низшей инстанции, приостановившее действие лицензии на эксплуатацию плотины в январе 2016 года. Приостановление действия суда низшей инстанции было вызвано обвинениями в нарушениях прав человека.[45]

Дизайн

Обзор комплекса плотин
Большой изгиб (Вольта Гранде) Шингу,
Водохранилище Белу-Монте внутри, плотина наверху

Плотина Белу-Монте (AHE Belo Monte) представляет собой комплекс из трех плотин, многочисленных дамбы и ряд каналов для снабжения водой двух разных электростанций. Пиментальная плотина (3 ° 27′33 ″ ю.ш. 51 ° 57′31 ″ з.д. / 3,45917 ° ю.ш.51,95861 ° з. / -3.45917; -51.95861 (Пиментальная плотина)) на Шингу будет 36 метров (118 футов) в высоту и 6 248 метров (20 499 футов) в длину и иметь структурный объем 4 768 000 кубических метров (168 400 000 кубических футов). Это создаст водохранилище Calha Do Xingu, которое будет иметь нормальную емкость 2 069 000 000 кубических метров (1 677 000 акров футов) и площадь поверхности 333 квадратных километра (129 квадратных миль). Плотина будет поддерживать электростанцию ​​и ее водосброс будет служить основным водосбросом комплекса с 17 шлюзы и максимальный расход 47 400 кубических метров в секунду (1 673 915 куб футов / с).[1] Водохранилище плотины также будет отводить воду в два канала длиной 12 км (7 миль). Эти каналы будут поставлять воду в водохранилище Дос-Канаис, которое создается в «Большом излучине» главной плотины Белу-Монте (3 ° 06′44 ″ ю.ш. 51 ° 48′56 ″ з.д. / 3,11222 ° ю.ш. 51,81556 ° з.д. / -3.11222; -51.81556 (Белу Монте Дам)), серия из 28 дамб по периметру водохранилища и плотина Бела Виста (3 ° 19′46 ″ ю.ш. 51 ° 47′27 ″ з.д. / 3,32944 ° ю.ш.51,79083 ° з.д. / -3.32944; -51.79083 (Плотина Бела Виста)), который находится по восточному периметру водохранилища Дос-Канаис. Дамба Белу-Монте будет поддерживать главную электростанцию ​​в комплексе.[46][47] Электростанция должна была иметь двадцать вертикальных турбин Фрэнсиса мощностью 550 МВт (макс. 560 МВт). Каждая турбина снабжается водой длиной 113 метров (371 фут) и диаметром 11,2 метра (37 футов). затвор, что составляет в среднем 89,3 метра (293 фута) гидравлическая головка. Электростанция Пиментальской плотины должна была иметь семь турбин с колбой Каплана, каждая мощностью 25,9 МВт и с гидравлическим напором 13,1 метра (43 фута).[1] Позже количество юнитов было уменьшено за счет использования более мощных юнитов (см. Следующий раздел).

Плотина Белу-Монте будет иметь высоту 90 метров (300 футов) и длину 3545 метров (11631 фут), а ее структурный объем (включая насыпи) составит 25 356 000 кубических метров (895 400 000 кубических футов), в то время как Белла Виста будет иметь размеры 33 метра (108 футов). ) высотой 351 метр (1152 фута) в длину и структурным объемом 239 500 кубических метров (8 460000 кубических футов). Водохранилище Дос-Канайс будет иметь нормальную емкость 1889000000 кубических метров (1531000 акров-футов), нормальную площадь поверхности 108 квадратных километров (42 квадратных миль) и нормальную высоту над уровнем моря 97 метров (318 футов). Плотина Бела Виста, которая служит второстепенным водосбросом комплекса, будет иметь максимальную пропускную способность 14 600 кубических метров в секунду (520 000 куб футов / с).[1]

Недостаток дизайна

Незадолго до запланированной установки последней (18-й) турбины на плотине в ноябре 2019 года было выявлено, что катастрофическое разрушение плотины было возможным из-за воздействия волн на незащищенный участок стенки плотины при преобладавшем в то время низком уровне воды. В отчете Norte Energia от 11 октября 2019 года генеральный директор компании запросил больше воды из промежуточного резервуара, чтобы добавить к опасно низкому уровню воды 95,2 метра.[48]

Производство и распределение электроэнергии

Планируемая мощность Белу-Монте составляет 11 233 МВт. Он состоит из главной плотины Белу-Монте и ее турбинный зал установленной мощностью 11 000 МВт. Пиментальная плотина, которая также включает в себя турбинную установку, будет иметь установленную мощность 233,1 МВт, содержащая 38,85 МВт. ламповые турбины. Планируется, что в генерации будет 18Турбины Фрэнсиса мощностью 611,11 МВт каждая.[27]

В феврале 2011 года Norte Energía подписала контракты с:

  • IMPSA стоимостью 450 миллионов долларов на проектирование и установку к осени 2015 года четырех турбоагрегатов Фрэнсиса, которые будут обеспечивать мощность 2500 МВт.[49]
  • Andritz AG предоставить три турбины Фрэнсиса и шесть ламповых турбин, а также 14системы возбуждения для главной электростанции и дополнительного оборудования для дома Pimental.[50]
  • Alstom стоимостью 682,3 миллиона долларов на поставку 7 турбин Фрэнсиса и 14газовая изоляция подстанции для объекта.[27]

Емкость

Вальтер Коронадо Антунес, бывший министр окружающей среды штата Сан-Паулу и бывший президент государственной службы водоснабжения и канализации Сабесп, заявил, что комплекс Белу-Монте-Дам будет одним из наименее эффективных гидроэнергетических проектов в истории Бразилии, производя только 10% от его паспортной мощности 11 233 МВт в период с июля по октябрь (1 123 МВт, а в среднем всего 4419 МВт). МВт в течение года, или 39% коэффициент мощности ).[51][52] По словам президента бразильской компании Energy Research Company (EPE), 39% «немного ниже» среднего показателя по Бразилии (55%). Обычно коэффициент мощности гидроэлектростанций составляет от 30% до 80%, в то время как ветровая энергия обычно составляет от 20% до 40%.[53] Согласно исследованию Eletrobras, даже при сниженной мощности Белу-Монте все равно будет иметь возможность снабжать электричеством весь штат Пара.[20]

Доступность

Критики утверждают, что проект будет иметь финансовый смысл только в том случае, если бразильское правительство построит дополнительные водохранилища на плотинах выше по течению, чтобы гарантировать круглогодичный поток воды, тем самым увеличивая доступность поколения. Сторонники проекта отмечают, что сезонный минимальный сток реки Шингу происходит в то время, когда другие бразильские гидроэлектростанции хорошо снабжены электроэнергией.[нужна цитата ] так что никаких дополнительных плотин строить не пришлось. Как сообщается, Национальный совет Бразилии по политике в области энергетики одобрил резолюцию, ранее санкционированную тогдашним президентом Лулой, о том, что на реке Шингу будет построена только одна гидроэлектростанция. Критики не видят преимущества в соотношении затрат и выгод с одной плотиной и ставят под сомнение решение правительства построить только одну.[54]

Дополнительные плотины вверх по течению прямо или косвенно затронут 25 000 коренных жителей во всем бассейне Шингу. Особо следует отметить плотину Альтамира (Бабакуара), которая затопит дополнительные 6 140 квадратных километров (2370 квадратных миль) водохранилища, согласно ее первоначальному проекту.[55]

Разработчик

Проект разработан Norte Energia. Консорциум контролируется государственной энергетической компанией. Eletrobras, которая напрямую (15%) и через свои дочерние компании Eletronorte (19,98%) и CHESF (15%) контролирует 49,98% акций консорциума.[56]

В июле 2010 года федеральная холдинговая компания Eletrobras сообщила о 18 партнерах и сообщила об их скорректированной доле в проекте:

  • Eletronorte (дочерняя компания Eletrobras) - 19,98%
  • Eletrobras, государственная компания - 15%
  • CHESF (дочерняя компания Eletrobras) - 15%
  • Инвестиционный фонд Bolzano Participacoes - 10%
  • Gaia Energia e Participações (Bertin Group) - 9%
  • Инвестиционный фонд Caixa Fi Cevics - 5%
  • Строительная фирма OAS - 2,51%
  • Queiroz Galvão, строительная компания - 2,51%
  • Пенсионный фонд Funcef - 2,5%
  • Galvão Engenharia, строительная компания - 1,25%
  • Contern Construções, строительная компания - 1,25%
  • Cetenco Engenharia, строительная компания - 1,25%
  • Mendes Junior, строительная компания - 1,25%
  • Сервенг-Цивилсан, строительная компания - 1,25%
  • Дж. Малучелли, строительная компания - 1%
  • Синобры - 1%
  • J Malucelli Energia, строительная компания - 0,25%
  • SEPCO1, Сименс[57]

Сообщается, что строительные компании консорциума Norte Energia первоначально владели 40% акций.[58]

В апреле 2012 года было объявлено о подписании контракта на 146 миллионов долларов между Norte Energia SA и консорциумом, состоящим из логотипов ARCADIS (дочерняя компания ARCADIS), владеющих 35% акций, а также Themag, Concremat и ENGECORPS, которые будут предоставлять свои инженерные услуги. к проекту.[59]

Экономика

Ожидается, что комплекс плотин будет стоить более 16 миллиардов долларов, а линии электропередач - 2,5 миллиарда долларов. Проект разрабатывает государственная энергетическая компания. Eletronorte, и будет финансироваться в основном за счет Бразильский банк развития (BNDES).[60] Проект также будет включать значительные суммы финансирования от бразильских пенсионных фондов Petros, Previ и Funcef. Среди частных инвесторов, заинтересованных в проекте, - горнодобывающие гиганты. Алкоа и Вале (для питания новых шахт поблизости, как предложенный Белу Солнце Золотой рудник[48]), строительные конгломераты Андраде Гутьеррес, Votorantim, Grupo OAS, Queiroz Galvão, Odebrecht и Камарго Корреа, и энергетические компании GDF Suez и Неоэнергия.

В 2006 году Фонд стратегии сохранения (CSF) проанализировал различные сценарии рентабельности Белу-Монте как энергетического проекта, исключая экологические затраты. Первоначальные выгоды оказались незначительными. При моделировании энергетических выгод с использованием системы моделирования стало очевидно, что Белу-Монте потребуются дополнительные дамбы вверх по течению для обеспечения накопления воды для выработки в сухой сезон. CSF пришел к выводу, что Белу-Монте не будет устойчивым без предлагаемой плотины Альтамира (Бабаквара), водохранилище которой будет в 10 раз больше, чем у Белу-Монте, наводнение в 30 раз превышает площадь, затопленную Белу-Монте, территории коренных народов из Аравете / Igarapé Ipixuna, Коатинемо, Арара, Карарао, и Кашуэйра-Сека-ду-Ирири уроженцы.[61]

Из-за отсутствия экономической жизнеспособности проекта и отсутствия интереса со стороны частных инвесторов правительству пришлось полагаться на пенсионные фонды и кредитные линии от BNDES, которые привлекаются Фонд помощи рабочим ориентированная на выплату государственного долга, для финансирования проекта; до одной трети официальной стоимости проекта будет финансироваться за счет государственных средств.[62]

Альтернативы

WWF-Бразилия опубликовал отчет в 2007 году, в котором говорится, что Бразилия может сократить ожидаемый спрос на электроэнергию на 40% к 2020 году, инвестируя в энергоэффективность. Сэкономленная мощность будет эквивалентна 14 гидроэлектростанциям Белу-Монте и приведет к экономии электроэнергии в стране до 33 миллиардов реалов (19 миллиардов долларов США).[63]

Экс-директор ANEEL Афонсу Энрикес Морейра Сантос заявил, что большие плотины, такие как Белу-Монте, не являются необходимыми для достижения цели правительства по росту на 6% в год. Скорее, он утверждал, что Бразилия может расти за счет увеличения установленной мощности в ветровая энергия, в настоящее время только 400 МВт.[64]

Однако исследование Федеральный университет Рио-де-Жанейро, опубликованный в июне 2011 года, критиковал некоторые из этих альтернативных предложений и защищал проект плотины Белу-Монте. Они заявляют, что по сравнению с предполагаемой стоимостью альтернативных источников энергии, плотина Белу-Монте дешевле как с экономической, так и с социально-экологической точки зрения.[65][66]

Экологические последствия

Вождь Раони в Париже с петицией против Белу-Монте-Дам.

Проект подвергается резкой критике со стороны коренных жителей и многочисленных экологических организаций Бразилии, а также организаций и частных лиц по всему миру.[67][68]

668 квадратных километров (258 квадратных миль) водохранилища Белу-Монте затопят 400 квадратных километров (150 квадратных миль) леса, что составляет около 0,01% лесов Амазонки.[69] Хотя считается, что это относительно небольшая площадь для выработки энергии плотиной, эта мощность не может быть полностью получена без строительства других плотин, запланированных в пределах комплекса плотин.[10] Ожидаемая площадь резервуар для плотины Белу-Монте и необходимой плотины Альтамира вместе составит более 6500 км2 тропического леса.[10]

В оценке воздействия на окружающую среду, написанной Eletrobras, Odebrecht, Camargo Corrêa и Andrade Gutierrez, перечислены следующие возможные неблагоприятные эффекты.

  • Утрата растительности и природных пространств с изменением фауны и флоры;
  • Изменения качества и пути водоснабжения, а также путей миграции рыб;
  • Временное прекращение подачи воды в русло Шингу на 7 месяцев;

Неполная экологическая экспертиза

В феврале 2010 года бразильское экологическое агентство IBAMA предоставило экологическую лицензию на строительство плотины, несмотря на шумиху внутри агентства по поводу неполной информации в Оценка воздействия на окружающую среду (EIA) написано Элетробрасом, Одебрехтом, Камарго Корреа и Андраде Гутьеррес.[70] Ранее, в октябре 2009 года, комиссия, состоящая из независимых экспертов и специалистов из бразильских университетов и исследовательских институтов, выпустила отчет об ОВОС, обнаружив «различные упущения и методологические несоответствия в ОВОС ...». Среди проблем, упомянутых в ОВОС, были проблемы, связанные с проектом. неопределенная стоимость, обезлесение, генерирующая мощность, выбросы парниковых газов и, в частности, упущение во внимание тех, кто пострадал от реки, которая в основном отводится в 100-километровом (62 мили) «Большом излучине» (Вольта-Гранде).[71]

Два высокопоставленных должностных лица в IBAMA, Леозильдо Табахара да Силва Бенджамин и Себастьян Кустодиу Пирес, покинули свои посты в 2009 году, сославшись на политическое давление на высоком уровне с целью одобрить проект.[72] В январе 2011 года президент IBAMA Абелардо Азеведо также подал в отставку. Предыдущий президент Роберто Мессиас также ушел в отставку, сославшись на то, что в апреле 2010 года это произошло из-за давления со стороны как правительства, так и экологических организаций.[20]

140 организаций и движений из Бразилии и со всего мира осудили процесс принятия решений о предоставлении экологической лицензии на строительство плотин в письме президенту Бразилии. Луис Инасио Лула да Силва в 2010.[73]

Утрата биоразнообразия

Гипанциструс зебры, один из видов, встречающихся только в Вольта Гранде.

Ихтиофауна реки Шингу чрезвычайно богата и насчитывает около 600 видов рыб, причем с высокой степенью эндемизм.[74] Область, высохшая или затопленная плотиной, охватывает все известное мировое распространение ряда видов, например зебра плеко (Гипанциструс зебры ), солнечный плеко (Скобинанциструс aureatus), стройная карликовая цихлида щука (Телеоцихла сентисквама), киллифиш Anablepsoides xinguensis и Spectrolebias ретикулатус, и лягушка-дротик-дротик Шингу (Аллобаты crombiei ). Независимый экспертный обзор затрат на строительство плотины пришел к выводу, что предполагаемый сток через Вольта-Гранде означает, что река «не сможет поддерживать разнообразие видов», что приведет к «исчезновению сотен видов».[46]

Бюджет парниковых газов

В Национальный исследовательский институт Amazon (INPA) подсчитал, что в течение первых 10 лет комплекс плотины Белу-Монте-Бабакуара выбросит 11,2 млн. метрических тонн из Эквивалент углекислого газа, и дополнительно 0,783 миллиона метрических тонн CO
2
эквивалент будет генерироваться во время строительства и подключения к национальной энергосистеме.[75] В этом независимом исследовании оцениваются выбросы парниковых газов в количестве, на которое потребуется 41 год оптимального производства энергии из комплекса плотины Белу-Монте (включая ныне прерванную плотину Альтамира) для достижения экологической устойчивости за счет энергии ископаемого топлива.[75]

Плотины в Бразилии выделяют большое количество метана из-за пышных джунглей, покрытых водой каждый год по мере заполнения бассейна. Углерод улавливается листвой, которая затем анаэробно разлагается с помощью метаногены, превращая углерод в метан, который является более сильным парниковым газом, чем диоксид углерода. В результате выбросы углерода из плотины выбрасываются каждый год, когда она находится в эксплуатации. Исследование 1990 г. Куруа-Уна плотина также в Бразилии, обнаружили, что он загрязняет в 3,5 раза больше в эквиваленте углекислого газа, чем нефтяная электростанция, вырабатывающая такое же количество электроэнергии;[76] не в виде загрязнения атмосферы CO2, связанного со сжиганием ископаемого топлива, а в виде более опасных выбросов метана. Кроме того, лес будет вырублен перед затоплением территории, поэтому выбросы CO2 и метана, рассчитанные для затопления лесной территории, будут значительно ниже.[нужна цитата ] Кроме того, исследование бразильского Плотина Тукуруи показал, что фактические выбросы парниковых газов были в десять раз выше, чем показали официальные расчеты, и эта плотина не исключение; есть опасения, что расчеты Белу-Монте-Дам также намеренно подрывают реальность и что затопление ее резервуар создаст аналогичную ситуацию.[77][78] Если строители плотины очистят лес заранее, они удалят органические вещества со дна водохранилища, и плотина будет производить меньше парникового газа метана. Однако в случае Тукуруи, был вырублен только экономически необходимый лес (10%, около отверстия водосброса), а остальная часть оставлена ​​нетронутой и затоплена водохранилищем. Подрядчики продали права на вырубку леса на затопленной территории, но сочли этот участок нежизнеспособным за тот короткий промежуток времени, который они выделили до того, как район был готов к затоплению. Этот лес разлагался под водой через Метаногенез и производство большого количества парниковых газов.

С другой стороны, энергия, вырабатываемая плотиной в течение следующих 50 лет, в среднем составляет 4419 МВт, составляет 1,14 баррелей нефтяного эквивалента (миллиард баррелей нефтяного эквивалента).[нужна цитата ]. Это примерно 9% доказанных запасов нефти Бразилии (12,6 барр.[79]), или 2% от общих запасов нефти России (60 барр.[80]), или 5,5% доказанных запасов нефти США (21 барр.[81]).

Социальные эффекты

Протестующие против плотины. Знак переводится как «Красивая куча дерьма».

Несмотря на резкую критику со стороны лидеров коренных народов, президент EPE Бразилии утверждает, что они пользуются широкой поддержкой плотины. 20 апреля 2010 г. Folha de Sao Paulo опрос показал 52% в пользу плотины.[20][26][54] Плотина приведет к непосредственному перемещению более 20 000 человек, в основном из муниципалитетов Альтамира и Витория-ду-Шингу.[82] Будут выкопаны два речных отводных канала шириной 500 метров (1600 футов) и длиной 12 километров (7,5 миль). Каналы будут отводить воду от главной плотины к электростанции. Белу-Монте затопит общую площадь 668 квадратных километров (258 квадратных миль). Из общей площади 400 квадратных километров (150 квадратных миль) затопленных территорий будут засажены деревьями.[69] Отводные каналы уменьшат сток реки на 80% в районе, известном как Вольта-Гранде («Большая излучина»), где находятся территории коренных народов. Джуруна и арара, а также представители шестнадцати других этнических групп.[71] Хотя эти племена не будут напрямую затронуты наводнением водохранилищ и, следовательно, не будут переселены, они могут подвергнуться вынужденному перемещению, поскольку отвод реки отрицательно влияет на их рыболовство, грунтовые воды, способность перемещаться по реке, а застойные водоемы создают среду. для болезней, передаваемых через воду, - вопрос, который критикуется за то, что не рассматривается в Оценке воздействия на окружающую среду.[71]

Среди 20 000 человек, которые будут непосредственно перемещены из-за затопления водохранилища, программы переселения были определены правительством как необходимые для смягчения последствий. Norte Energia не смогла получить свободное, предварительное и осознанное согласие от коренных племен джуруна и арара на воздействие Белу-Монте.[83] Проект также привлечет в этот район около 100 000 мигрантов.[71] По оценкам, будет создано 18 700 прямых рабочих мест и дополнительно 25 000 косвенных рабочих мест, чтобы справиться с ростом населения.[20] Однако только часть прямых рабочих мест останется доступной после завершения проекта, что, по мнению критиков, означает экономическую катастрофу, а не экономическое процветание.[20][71]

Приток иммигрантов и строительных рабочих также привел к усилению социальной напряженности между группами. Коренные группы сообщать о нападениях и преследованиях, а в некоторых случаях об уничтожении собственности и смерти коренных жителей в результате строительства и (незаконный ) лесозаготовительная деятельность.[84][85][86] Внешние исследователи указывают, что большая часть выработки энергии плотиной Белу-Монте будет направлена ​​на алюминий промышленность, и не принесет пользы людям, живущим в этом районе.[10] Тем не менее, Norte Energia выпустила пояснительную записку, в которой выразила озабоченность по поводу социально-экономического развития региона, включая обещание инвестировать 3,700 млрд реалов (1 300 млн фунтов стерлингов) в различные вопросы.[87]

Отчет IBAMA

Оценка воздействия на окружающую среду IBAMA перечислила следующие возможные воздействия:

  • Формирование ожиданий относительно будущего у местного населения и коренных народов;
  • Рост населения и неконтролируемое занятие земель;
  • Увеличение потребности в услугах и товарах, а также спроса на работу;
  • Потеря жилья и хозяйственной деятельности из-за переселения населения;
  • Улучшения доступности региона;
  • Изменения ландшафта, вызванные установкой опорных и основных конструкций для строительства плотины;
  • Повреждение археологических усадеб в этом районе;
  • Постоянное затопление убежищ в Гравура Ассурини;

Однако бразильские власти выпустили разъяснение, в котором было сочтено, что гарантированные социальные и экономические выгоды, учитываемые для экологической модернизации и развития инфраструктуры региона, перевешивают ожидаемый экологический ущерб.[88] С самого начала проекта многие экологические и правозащитные организации протестовали против строительства плотины Белу-Монте. 14 августа 2012 года Федеральный суд Бразилии приостановил строительство плотины Белу-Монте на том основании, что разрешение правительства на строительство плотины было неконституционным. Правительство не проводило необходимых по конституции встреч с коренными общинами, пострадавшими от плотины, прежде чем в 2005 году разрешило начать строительство.[89] Это противоречит бразильскому законодательству и международным правам человека. Однако Norte Energía, компания, которой поручено строительство плотины Белу-Монте, может подать апелляцию в Верховный суд.[90]

Проблемы прав человека

Отношение и отношение бразильского правительства к затронутым группам коренных народов подвергается резкой критике на международном уровне. В Совет ООН по правам человека опубликовал заявления, осуждающие неосторожные методы строительства в Бразилии,[91] и Международная организация труда (МОТ) также указала, что бразильское государство нарушает конвенции МОТ (особенно Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, 1989 г. № 169)[92] - хотя механизмы для международного правоприменения отсутствуют, и для этого потребуется бразильский суд применить обязательные принципы конвенции, которую Бразилия ратифицировала. Коренные народы подвергли сомнению действия правительства в связи с этими событиями.[93] но их ситуация по-прежнему игнорируется властями, как показано в майском отчете миссии Xingu Mission CDDPH (Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana),[94] из которых несколько разделов, касающихся обвинений в нарушении прав человека, были исключены Специальный секретарь по правам человека, Мария ду Росариу Нуньес.[95]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ а б c d е ж грамм час я j "Complexo Hidreletrico Belo Monte (Технические детали)" (на португальском). В файле .zip см. Файл: Volume III Anexos FICHA_TECNICA Ficha_Tecnica_BMonte.pdf: Eletrobras. Получено 6 марта 2011.
  2. ^ а б "История Белу Монте - Кронология". Norte Energia (на португальском). В архиве из оригинала 4 апреля 2019 г.. Получено 16 мая 2019.
  3. ^ Empresa de Pesquisa Energética (2010), Consumo nacional de energia elétrica cresce 8,4% em dezembro В архиве 3 февраля 2016 г. Wayback Machine. Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica (На португальском ), Ано III, вып. 28, Janeiro de 2010. Acessada em 2011-12-01.
  4. ^ "Contrato de concessão №01 / 2010-mme-UHE Belo Monte" [Концессионный договор № 01/2010 Белу-Монте-Дам] (PDF) (на португальском). АНЕЛЬ. 2010 г. В архиве (PDF) из оригинала от 6 июля 2011 г.. Получено 7 марта 2011.
  5. ^ ВИЕЙРА, Изабель (2011). "Diretora do Ibama diz que licença para Belo Monte teve por base cinco pareceres técnicos" В архиве 31 декабря 2012 г. Archive.today | language = португальский. Агенсия Бразил, 31 января 2011 г.
  6. ^ РИМА (2009). "Relatório de Impacto Ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte" В архиве 3 марта 2016 г. Wayback Machine. Eletrobrás. Май / 2009.
  7. ^ «Архивная копия». В архиве из оригинала 16 июля 2016 г.. Получено 29 июля 2016.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  8. ^ «Бразилия представляет четвертую по величине гидроэлектростанцию ​​в мире». Агенсия Бразил. 28 ноября 2019 г.. Получено 25 апреля 2020.
  9. ^ а б "AHE Belo Monte - Evolucado Dos Estudos" (на португальском). Eletrobras. Получено 7 марта 2011.
  10. ^ а б c d е ж Фирнсайд, Филип М. (12 января 2006 г.). «Плотины в Амазонке: Белу-Монте и развитие гидроэнергетики Бразилии в бассейне реки Шингу». Управление окружением. В архиве с оригинала от 20 января 2016 г.. Получено 7 марта 2011.
  11. ^ а б Сева, Освальдо (1 мая 2005 г.). "Tenotã – mõ Краткое изложение". Международные реки. Архивировано из оригинал 27 декабря 2010 г.. Получено 24 октября 2010.
  12. ^ Карлос Альберто де Мойя Фигейра Нетто; Элио Коста де Баррос Франко; Пауло Фернандо Виейра Соуто Резенде (2007). "AHE Belo Monte Evolução dos Estudos" [Исследования эволюции плотины Белу-Монте] (на португальском языке). Eletrobras. Получено 11 ноября 2010.CS1 maint: использует параметр авторов (связь)
  13. ^ "Белу-Монте" (на португальском). Eletrobras. Получено 11 ноября 2010.
  14. ^ "Каяпо". BBC. 2008 г. В архиве из оригинала от 3 декабря 2010 г.. Получено 27 октября 2010.
  15. ^ Даффи, Гэри (2 февраля 2010 г.). «Бразилия выдает экологическую лицензию на плотину Белу-Монте». Новости BBC. В архиве из оригинала от 2 декабря 2010 г.. Получено 24 октября 2010.
  16. ^ Странно, Ханна (2 февраля 2010 г.). "Ярость как плотина тропических лесов Амазонки одобрена Бразилией". Времена. Лондон. В архиве из оригинала 29 июня 2011 г.. Получено 24 октября 2010.
  17. ^ Уитли, Джонатан (19 апреля 2010 г.). «Бразилия продвигает план питания Amazon». Financial Times. В архиве из оригинала 11 сентября 2010 г.. Получено 24 октября 2010.
  18. ^ Крейд, Сабрина (27 апреля 2010 г.). «Крупные бразильские подрядчики ищут большую часть действий Белу-Монте». Brazzil Mag. Архивировано из оригинал 21 ноября 2010 г.. Получено 7 марта 2011.
  19. ^ Филлипс, Том (21 апреля 2010 г.). «Присуждение бразильского контракта на строительство плотины вызывает предупреждение о кровопролитии». Лондон: Guardian UK. В архиве с оригинала от 20 января 2016 г.. Получено 9 марта 2011.
  20. ^ а б c d е ж грамм "Перетягивание каната над плотиной Белу-Монте". Латинская деловая хроника. 28 февраля 2011. Архивировано с оригинал 20 мая 2011 г.. Получено 9 марта 2011.
  21. ^ Филлипс, Том (18 апреля 2010 г.). «Режиссер« Аватара »Джеймс Кэмерон присоединяется к борьбе племени амазонок, чтобы остановить гигантскую плотину». Лондон: Guardian UK. В архиве из оригинала 12 апреля 2011 г.. Получено 9 марта 2011.
  22. ^ "Suspensos leilão e licença de Belo Monte" [Суд приостанавливает лицензионные торги и Белу-Монте]. UOL Notícias (на португальском). 14 апреля 2010 г. В архиве из оригинала от 6 июля 2011 г.. Получено 7 марта 2011.
  23. ^ "Autorizado o leilão da usina Belo Monte pelo TRF" [Разрешил торги заводами Белу-Монте на TRF] (на португальском языке). Трибунал федерального округа да Primeira Região. 16 апреля 2010 г. Архивировано с оригинал 6 июля 2011 г.. Получено 26 февраля 2011.
  24. ^ "Recomendação Parecer 95/2010" [Рекомендация 95/2010] (PDF). Ministério Público Federal do Pará (на португальском). Международные реки. 2010. Архивировано с оригинал (PDF) 26 июля 2011 г.. Получено 11 ноября 2010.
  25. ^ «Бразилия: несмотря на то, что они выступают против Белу-Монте, FUNAI дает согласие на работу». Проблемы и ресурсы коренных народов. В архиве из оригинала 13 июля 2011 г.. Получено 26 февраля 2011.
  26. ^ а б Баррето, Эльцио (26 января 2011 г.). "Бразилия одобряет строительство плотины Амазонки стоимостью 17 миллиардов долларов". Рейтер. В архиве из оригинала 22 декабря 2011 г.. Получено 9 марта 2011.
  27. ^ а б c «Alstom поставит оборудование для гидроэнергетического проекта Белу-Монте в Бразилии». HydroWorld.com. PennWell Corporation. 9 февраля 2011 г. В архиве из оригинала 12 июля 2011 г.. Получено 26 февраля 2011.
  28. ^ Баррионуево, Алексей (1 июня 2011 г.). «Бразилия после долгой битвы одобряет строительство плотины Амазонки». Нью-Йорк Таймс. В архиве из оригинала 1 октября 2011 г.. Получено 3 июн 2011.
  29. ^ Брукс, Брэдли (1 июня 2011 г.). «Бразилия выдает лицензию на строительство плотины Амазонки». Bloomberg Businessweek. Архивировано из оригинал 2 ноября 2012 г.. Получено 3 июн 2011.
  30. ^ а б Гой, Лев (26 февраля 2011 г.). «Суд Бразилии остановил масштабное строительство плотины Амазонки». Рейтер. В архиве из оригинала 3 марта 2011 г.. Получено 7 марта 2011.
  31. ^ а б c Фэллон, Эми (26 февраля 2011 г.). «Бразильский судья блокирует планы строительства плотины Белу-Монте». Хранитель. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. В архиве из оригинала 21 сентября 2013 г.. Получено 27 февраля 2011.
  32. ^ «Суд Бразилии остановил плотину Амазонки». Аль-Джазира. 26 февраля 2011 г. В архиве из оригинала 28 февраля 2011 г.. Получено 27 февраля 2011.
  33. ^ «Строительство дамбы Амазонки остановлено в Бразилии». Malaysia Sun. 26 февраля 2011. Архивировано с оригинал 2 марта 2011 г.. Получено 7 марта 2011.
  34. ^ «Бразильский судья блокирует дамбу Амазонки Белу-Монте». Новости BBC. 26 февраля 2011 г. В архиве из оригинала 26 февраля 2011 г.. Получено 27 февраля 2011.
  35. ^ «Суд Бразилии отменяет приостановку действия плотины Амазон-Монте-Белу». Новости BBC. 3 марта 2011 г. В архиве из оригинала 5 марта 2011 г.. Получено 5 марта 2011.
  36. ^ «Решение позволяет начать вырубку леса и начало строительства плотины, несмотря на нарушения прав человека и экологического законодательства» (Пресс-релиз). Amazon Watch. 5 марта 2011 г. В архиве из оригинала 15 марта 2011 г.. Получено 6 марта 2011.
  37. ^ Филлипс, Том (10 марта 2011 г.). «Начинаются работы по строительству плотины ГЭС Белу-Монте». Лондон: Guardian UK. В архиве из оригинала 21 сентября 2013 г.. Получено 2 апреля 2011.
  38. ^ «Бразильский судья прекращает работы на плотине Белу-Монте-Амазонка». Новости BBC. 28 сентября 2011 г. В архиве из оригинала 29 сентября 2011 г.. Получено 29 сентября 2011.
  39. ^ «Суд Бразилии постановил прекратить работы по строительству мегаплотины стоимостью 11 миллиардов долларов». Агентство Франс Пресс. 28 сентября 2011 г. В архиве из оригинала 1 октября 2011 г.. Получено 29 сентября 2011.
  40. ^ «Суд Бразилии отказывается останавливать работы на плотине Амазонки». Агентство Франс Пресс. 9 ноября 2011 г. В архиве из оригинала 7 июня 2012 г.. Получено 6 декабря 2011.
  41. ^ Ministério Público de Federal (27 января 2012 г.). "Embargos de declaracao processso Belo Monte" (на португальском языке) (PDF). Дата обращения 5 мая 2012.
  42. ^ Dow Jones Newswires (26 апреля 2012 г.). «Бразильский судья постановил, что прекращение работы в Белу-Монте незаконно» (http://www.foxbusiness.com/news/2012/04/26/brazilian-judge-rules-belo-monte-work-stoppage-illegal ). Дата обращения 5 мая 2012.
  43. ^ Уоттс, Джонатан (16 августа 2012 г.). «Строительство плотины Белу-Монте остановлено бразильским судом». Лондон: Guardian UK. В архиве из оригинала от 4 августа 2014 г.. Получено 24 августа 2012.
  44. ^ «Верховный суд Бразилии постановил возобновить работы на гигантской плотине в тропических лесах Амазонки». Вашингтон Пост. 28 августа 2012 г.. Получено 30 августа 2012.[мертвая ссылка ]
  45. ^ «Нарушение: суд Бразилии восстанавливает лицензию на эксплуатацию гидроэлектростанции Белу-Монте мощностью 11,2 ГВт». HydroWorld. 27 января 2016 г. В архиве из оригинала 27 мая 2016 г.. Получено 19 февраля 2016.
  46. ^ а б «Группа экспертов оценивает жизнеспособность Белу-Монте-Дам» (PDF). Survival International. Октябрь 2009 г. В архиве (PDF) из оригинала 15 июня 2011 г.. Получено 6 марта 2011.
  47. ^ "АХЕ Белу Монте" (на португальском). Элетронорт. п. 14. В архиве из оригинала 12 ноября 2012 г.. Получено 6 марта 2011.
  48. ^ а б Уоттс, Джонатан (8 ноября 2019 г.). «Плохо спланированный проект плотины Амазонки» представляет серьезную угрозу для жизни'". Хранитель. Получено 9 ноября 2019.
  49. ^ «IMPSA заключает контракт на 450 миллионов долларов на гидроэлектростанцию ​​Белу-Монте в Бразилии». PennWell Corporation. 21 февраля 2011 г. В архиве из оригинала 15 июля 2011 г.. Получено 26 февраля 2011.
  50. ^ «Andritz поставит основное оборудование для гидроэлектростанции Белу-Монте» (Пресс-релиз). Andritz AG. 14 февраля 2011 г.. Получено 26 февраля 2011.
  51. ^ Коронадо Антунес, Вальтер (июль 2010 г.). "Crítica ao Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte" [Критики одобрения гидроэлектростанции Белу-Монте] (PDF). Jornal do Instituto de Engenharia (на португальском). Instituto de Engenharia (Бразильский инженерный институт) (59): 8–9. В архиве (PDF) из оригинала 26 ноября 2010 г.. Получено 27 февраля 2011.
  52. ^ Гурвиц, Захари (20 августа 2010 г.). "Белу-Монте" - худший инженерный проект в истории Бразилии."". Международные реки. В архиве из оригинала 27 декабря 2010 г.. Получено 27 февраля 2011.
  53. ^ «Энергия ветра: коэффициент мощности, кратковременность и что происходит, когда ветер не дует?» (PDF). Массачусетский университет в Амхерсе: Исследовательская лаборатория возобновляемых источников энергии. п. 1. Архивировано из оригинал (PDF) 1 октября 2008 г.. Получено 9 марта 2011.
  54. ^ а б «Правительство Бразилии утверждает, что лишь« небольшое меньшинство »выступает против плотины Белу-Монте». Лондон: Guardian UK. 18 февраля 2011 г. В архиве из оригинала 21 сентября 2013 г.. Получено 9 марта 2011.
  55. ^ «Белу Монте Дам (Бразилия: 2004-2006)». Фонд стратегии сохранения. Архивировано из оригинал 28 сентября 2007 г.. Получено 13 мая 2007.
  56. ^ Милликен, Брент (16 июня 2010 г.). «Отсутствие частного сектора в Консорциуме Белу-Монте сигнализирует об опасениях инвесторов по поводу финансовых рисков». Международные реки. Архивировано из оригинал 28 декабря 2010 г.. Получено 26 февраля 2011.
  57. ^ "Хан Цзяньхуэй (sepco1)". Для нас большая честь участвовать в строительстве проекта Беломонте. мы отвечаем за 1-ю, 2-ю, 5-ю части всего проекта, общая протяженность которого составляет 780 км. Мы вложили много средств в строительство, чтобы гарантировать качество нашей работы. В самый загруженный период проекта в эксплуатации находилось более 3000 рабочих и 400 машин. Ли Цзиньчжан (посол Китая в Бразилии): техника передачи электроэнергии сверхвысокого напряжения показала свою силу в процессе строительства и эксплуатации. Благодаря высокой эффективности передачи и небольшому количеству отходов, этот проект изменит структуру сети передачи электроэнергии Бразилии, а также ускорит развитие близлежащих территорий.[неосновной источник необходим ]
  58. ^ «Консорциум проекта Белу-Монте-Гидро будет включать 18 партнеров». RenewableEnergyWorld.com. 16 июля 2010 г. В архиве из оригинала 15 июля 2011 г.. Получено 26 февраля 2011.
  59. ^ ARCADIS (3 апреля 2012 г.). «ARCADIS выигрывает крупный контракт на гидроэлектростанцию ​​Белу-Монте в Бразилии» (http://www.arcadis.com/press/ARCADIS_WINS_LARGE_CONTRACT_FOR_BELO_MONTE_HYDROELECTRIC_POWER_PLANT_IN_BRAZIL.aspx#03.04.2012_ARCADISWINSLARGECONTRACTFORBELOMONT В архиве 8 июня 2012 г. Wayback Machine ). Дата обращения 5 мая 2012.
  60. ^ "Белу Монте Дам". Amazon Watch. Архивировано из оригинал 7 июня 2007 г.. Получено 13 мая 2007.
  61. ^ "Белу-Монте-Дам | Фонд стратегии сохранения". Фонд стратегии сохранения. 19 марта 2009 г. В архиве из оригинала 7 октября 2011 г.. Получено 27 октября 2010.
  62. ^ "Incentivos federais chegam a 1/3 do valor de Belo Monte", «Архивная копия». Архивировано из оригинал 6 июля 2011 г.. Получено 20 апреля 2010.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  63. ^ Чтобы скачать отчет, посетите WWF Бразилии и Гринпис, http://www.climatesolver.org/source.php?id=1252339[постоянная мертвая ссылка ]
  64. ^ Governo criará "monstro", бывший директор да Анель http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2010/4/24/governo-criara-monstro-diz-ex-diretor-da-aneel[постоянная мертвая ссылка ]
  65. ^ де Кастро, Нивальде Дж., да Силва Лейте, Андре Л. и де А. Дантас, Гильерме (июнь 2012 г.). "Análise Compartiva Entre Belo Monte e empreendimentos alternativos: impactos ambientais e Competitividade econômica" ([1] В архиве 24 декабря 2013 г. Wayback Machine. Texto de Discussão do Setor Elétrico n.º 35, Рио-де-Жанейро (на португальском языке) (PDF). Дата обращения 5 мая 2012.
  66. ^ ISRIA (2011). «Исследование показывает, что Белу-Монте - самая дешевая и чистая альтернатива для производства электроэнергии» [2] В архиве 24 декабря 2013 г. Wayback Machine. (PDF) Проверено 29 декабря 2012 г.
  67. ^ Дауни, Эндрю (22 апреля 2010 г.). «В связи с неудачей Дня Земли Бразилия может построить плотину, которая затопит Амазонку». The Christian Science Monitor. В архиве из оригинала 30 января 2011 г.. Получено 24 января 2011.
  68. ^ «(Рейтер) - Бразилия планирует строительство массивной плотины гидроэлектростанции в районе Амазонки, что вызвало споры по поводу ее воздействия на окружающую среду и перемещения жителей». Рейтер. 20 апреля 2010 г.. Получено 24 января 2011.
  69. ^ а б "Contrato de concessão №01 / 2010-mme-UHE Belo Monte" [Концессионный договор № 01/2010 Белу-Монте-Дам] (PDF) (на португальском). АНЕЛЬ. 2010 г. В архиве (PDF) из оригинала от 6 июля 2011 г.. Получено 7 марта 2011.
  70. ^ Даффи, Гэри (2 февраля 2010 г.). «Бразилия выдает экологическую лицензию на плотину Белу-Монте». BBC. В архиве из оригинала 2 февраля 2010 г.. Получено 2 февраля 2010.
  71. ^ а б c d е "Краткое изложение и история плотины Белу-Монте: Фонд тропических лесов" (PDF). Резюме и история плотины Белу-Монте: Фонд тропических лесов. В архиве (PDF) из оригинала от 6 января 2011 г.. Получено 9 марта 2011.
  72. ^ "Позор Бразилии: остановите проект Амазонской мегаплотины Белу-Монте". Huntington News Сеть. 11 марта 2010 г. В архиве из оригинала 14 марта 2010 г.. Получено 7 марта 2011.
  73. ^ «Архивная копия» (PDF). В архиве (PDF) из оригинала 15 апреля 2010 г.. Получено 18 марта 2010.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  74. ^ Камарго М., Джарриццо Т. И Исаак В. (2004). «Обзор географического распределения ихтиофауны бассейна реки Шингу, Бразилия». Ecotropica 10: 123-147. PDF В архиве 9 апреля 2011 г. Wayback Machine.
  75. ^ а б "Periódicos UFPA". В архиве из оригинала 30 июня 2010 г.. Получено 9 марта 2010.
  76. ^ «Грязный секрет гидроэнергетики раскрыт». В архиве из оригинала 10 июля 2015 г.. Получено 24 августа 2017.
  77. ^ Фирнсайд, Филип М. (2006). «Смягчение последствий изменения климата в Амазонии». (http://philip.inpa.gov.br/publ_livres/mss%20and%20in%20press/laurance-peres%20book%20ms.pdf В архиве 7 января 2010 г. Wayback Machine ) Глава книги: W.F. Лоранс и К.А. Перес (ред.), Новые угрозы тропическим лесам. Чикаго: Издательство Чикагского университета. Дата обращения 5 мая 2012.
  78. ^ Фирнсайд, Филип М. (1995). «Плотины гидроэлектростанций в бразильской Амазонии как источники парниковых газов» (http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=5935732 В архиве 5 марта 2016 г. Wayback Machine ). Охрана окружающей среды 22 (1): 7-19. Дата обращения 5 мая 2012.
  79. ^ "Управление энергетической информации США, данные по энергии Бразилии". Архивировано из оригинал 31 июля 2012 г.. Получено 18 января 2011.
  80. ^ "Управление энергетической информации США, данные по энергетике России". В архиве из оригинала 28 декабря 2010 г.. Получено 18 января 2011.
  81. ^ «Управление энергетической информации США, Доказанные запасы сырой нефти в США». В архиве из оригинала от 5 августа 2010 г.. Получено 18 января 2011.
  82. ^ Элизондо, Габриэль (20 января 2012 г.). «Вопросы и ответы: бои за самую большую плотину Бразилии». Аль-Джазира. В архиве из оригинала 29 января 2014 г.. Получено 5 марта 2014.
  83. ^ "Отчет Специального докладчика ООН Джеймса Анайи | Джеймса Анайи" (PDF). В архиве (PDF) из оригинала 18 января 2016 г.. Получено 11 ноября 2010.
  84. ^ Филлипс, Том (15 февраля 2012 г.). «Защитникам амазонок грозит смерть или изгнание» (http://raoni.com/news-283.php В архиве 24 июня 2012 г. Wayback Machine ). Дата обращения 5 мая 2012.
  85. ^ Уотсон, Фиона (10 января 2012 г.). «Лесорубы вторгаются в племенной дом ребенка индейцев-амазонок,« сожженного заживо »» (http://www.survivalinternational.org/news/8006 В архиве 16 июня 2012 г. Wayback Machine ). Дата обращения 5 мая 2012.
  86. ^ Вилела д’Элия, Андре (27 февраля 2012 г.). "Kapot Nhinore, o Território ameaçado do Raoni e do povo Kayapó" (http://www.raoni.com/atualidade-290.php В архиве 3 декабря 2012 г. Wayback Machine ). (на португальском) Проверено 5 мая 2012 г.
  87. ^ Norte Energia S.A. (14 сентября 2011 г.). «Пояснительная записка: Хранитель» (http://en.norteenergiasa.com.br/2011/09/14/clarification-note-the-guardian/ В архиве 1 января 2012 г. Wayback Machine ). Дата обращения 5 мая 2012.
  88. ^ IBAMA (1 июня 2011 г.). "Ibama autoriza a instalação da Usina de Belo Monte" (http://www.ibama.gov.br/publicadas/ibama-autoriza-a-instalacao-da-usina-de-belo-monte В архиве 22 февраля 2012 г. Wayback Machine ). (на португальском) Дата обращения 5 мая 2012.
  89. ^ [3]
  90. ^ Уоттс, Джонатан (16 августа 2012 г.). «Строительство плотины Белу-Монте остановлено бразильским судом». Хранитель. Лондон. В архиве из оригинала 14 марта 2016 г.. Получено 11 декабря 2016.
  91. ^ Instituto Raoni (13 марта 2012 г.). "Violações dos direitos indigenas: o Conselho de Direitos Humanos da ONU Publica nossa declaração" (http://raoni.com/atualidade-298.php В архиве 3 декабря 2012 г. Wayback Machine ). (на португальском). Дата обращения 5 мая 2012.
  92. ^ Международная организация труда (27 июня 1989 г.). «Конвенция C169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, 1989 г.» ([4] ). Дата обращения 5 мая 2012.
  93. ^ Instituto Raoni (22 марта 2012 г.). "Carta aberta à Presidenta Dilma e à sociedade brasileira" (http://www.raoni.com/atualidade-307.php В архиве 2 декабря 2012 г. Wayback Machine ). (на португальском). Дата обращения 5 мая 2012.
  94. ^ Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (24 мая 2011 года). "Relatório de implões sobre as violações dos direitos humanos na região conhecida como" Terra do Meio "no Estado do Pará" (http://www.xinguvivo.org.br/wp-content/uploads/2012/03/Relat%C3%B3rio-CDDPH.pdf В архиве 9 ноября 2018 в Wayback Machine ). (На португальском) (PDF) Дата обращения 5 мая 2012.
  95. ^ Гласс, Верена (25 марта 2012 г.). "Entidades pedem missão do CDDPH para apurar violações de direitos humanos por Belo Monte" (http://raoni.com/actualites-311.php В архиве 5 марта 2016 г. Wayback Machine ). (на португальском). Дата обращения 5 мая 2012.

Рекомендации

  • Статья из SocialStatus о сравнении того, как мы рассматриваем новости в разных средствах массовой информации, со ссылкой на изображение вождя Раони, Белу-Монте-Дам.http://rhiannonbevan.wordpress.com/2013/04/02/news-vs-news/

внешняя ссылка